現今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協調著人與人,人與事之間的關系。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇一
買方:(以下簡稱乙方)
乙方因_______________________工程建設的需要,向甲方購買鋼材總量____________噸左右。依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規、遵守平等、自愿、公開和誠實信用的原則,經甲乙雙方友好協商,簽訂本合同,供雙方共同遵守。
第一條 鋼材數量與質量
第二條 合同價格
鋼材價格隨行就市。以成鋼廠對亳州地區當日指導廠價為準。 第三條 鋼材質量及驗收方式
甲方所供鋼材執行國家質量標準。乙方使用鋼材必須先檢測后使用,乙方未檢測就使用造成的損失由其自行承擔。乙方對質量有異議的,應在收貨后七個工作日內向甲方提出。對該質量異議,以四川冶金產品質量監督檢測站的數據為最終結果。超出七個工作日的,視為乙方對甲方所供的鋼材質量無異議。甲方鋼材經檢測為不合格,則該不合格的鋼材,甲方在三個工作日內包換﹑包退,換貨過程中所產生往返運輸﹑吊裝費用由甲方承擔。
第四條 墊資金額、墊資期限及付款方式
1、甲方為乙方墊資金額鋼材數量__________噸。
2、甲方為乙方墊資期限為30天,墊資貨物從提貨之日起加收5元/噸/日的資金利息。
3、每月結算一次或當累計滿________________元時可不滿一月結算一次,并付清全部貨款。
第五條 提貨地點及計量方式
1、提貨地點:甲方貨場。乙方將每批次建筑鋼材供貨計劃提前7天通知甲方,以供甲方提前為乙方備足貨源,滿足乙方建設需要。
2、計量方式:過磅計量。過磅誤差在±3‰內。乙方可自行復磅,或到第三方復磅。以乙方指定提貨人__________簽字的送貨單為準,該送貨單作為雙方結算的憑證。
第六條 甲方的違約責任
1、甲方應按乙方書面通知的供貨計劃時間內完成每批次供貨。
2、甲方延期供貨或甲方未按期足額供貨的,均視為延期供貨,每延期一天,甲方應向乙方支付伍佰元/天的違約金,但每日發貨量不得超出50噸。 第七條 乙方的違約責任
1、乙方如不按合同約定期限付款,每逾期一天,應按乙方所欠甲方鋼材款的數量向甲方支付10元/噸/天的違約金,若一個月后仍未按合同要求付款的,本合同終止,且乙方必須結清剩余貨款,并賠償給甲方合同總貨款的3%的損失費。 2、合同期間乙方在款未付清之前不得在第三方購貨,一經發現,合同隨即終止,并視為違約,乙方賠償甲方合同總貨款的3%作為違約金。 第八條 其他約定條款
1、乙方在按合同約定未付清所欠甲方貨款時,不得要求甲方再次墊資發貨。 2、甲方交貨時應提供產品質量證明文件及相關使用說明等。 第九條 廉政合作
1、乙方不得宴請甲方工作人員,不得以任何形式贈送實物、現金或禮券。 2、乙方在本合同履行期間發現乙方工作人員有任何向甲方工作人員行賄行
為,均應及時采取措施予以制止,并及時通報甲方。
3、乙方有責任接受甲方對乙方在本合同履行期間廉潔合作管理執行情況的監督。
第十條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明后,經甲方確認,允許按(1、4)項執行:
(1)延期履行;(2)部分履行;(3)不履行合同;(4)根據情況可部分或全免予承但違約責任。
第十一條 甲、乙雙方發生任何異議應協商解決,協商不成,由合同簽訂所在地人民法院裁決。
第十二條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(印章): 乙方(印章):
代表人:代表人:
電話: 電話:
年月日 年月日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇二
甲方:(購買方) 法定代表人
乙方:(銷售方) 法定代表人
本著平等、自愿、公平和誠實信用原則,經甲乙雙方協商確定,甲方承建的成渝釩鈦科技有限公司釩深加工項目中所需鋼材由乙方提供,為此,特達成如下鋼材買賣協議。
一、鋼材品種及數量:
所需鋼材以實際供貨量為準。
二、鋼材價格
鋼材結算價格組成:鋼材龍網站價+組織費+吊裝費+運輸費=合同價。
1、鋼材龍文網價:甲方必須提前兩天提出進貨計劃給乙方。
2、乙方負責車輛運輸到四川威遠鋼鐵有限公司。
三、鋼材的質量驗收及交貨方法:
1、建材:盤元、圓鋼、螺紋鋼,型材:槽鋼、角鋼、工字鋼、焊管、板材等的質量符合國家標準,盤元以過磅計量為準。建材和型材以理論重量計算為準,甲乙雙方當場驗收,并在送貨單上標明該批鋼材的重量,單價和金額,以供貨當日龍文網的所供鋼材指導價作為辦理結算的依據,并附甲方所需一切檢驗、檢測報告等資料,甲乙雙方授權代表須在送貨單上簽字確認。
2、甲方在收到貨后三日內應對該批鋼材進行質量檢驗,檢驗合格后方能使用,否則造成的一切損失均由甲方自行負責,如出現質量異議,甲方須在收到貨的五日內通知乙方,并附檢驗機構的檢驗報告單,甲乙雙方共同派員到現場取樣送質檢部門復檢,如依然不合格,則乙方應立即收回不合格鋼材并馬上組織合格鋼材送到工地。
四、雙方義務:
1、甲方義務:
(1)貨到工地后組織人員及時驗收卸貨,卸貨費用由甲方承擔。
(2)按協議的約定按時支付鋼材款。
2、乙方義務:
按甲方所提供的計劃單及時供貨。
五、結算方式及期限:
1、甲方給乙方結算方式為月結,盤元每噸鋼材的單價組成是:龍文網上的價格/噸+150元/噸資金占有金+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。
螺紋鋼每噸鋼材的單價組成是:龍文網上的價格理論重量計算+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。
鋼板每噸鋼材的單價組成是:龍文網上的價格/噸+100元/噸資金占有金+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。按過磅重量計算。角鋼/槽鋼每噸鋼材的單價組成是:龍文網上的價格/噸+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。按理論重量計算。
2、乙方從送貨之日起(以第一次送貨開始)每月的20日之前甲方必須付清乙方所供的全部鋼材款。
3、甲方給乙方付款:現金或網轉,甲方支付30%的承兌匯票。
4、乙方給甲方所供的全部鋼材(型材、建材)不開任何發票(增票、普票),將發票費用作為一個月的資金利息,只以送貨單作為結帳依據。
六、違約責任:
1、甲方如果在當月內未付清乙方鋼材款,送貨后第二個月按每天每噸4元計算作為乙方的資金占有金。
2、甲方要求乙方所供不符合和廠家的貨,乙方不負任何責任。
七、授權代表:
甲方指定王鵬安、鐘平身份證號碼
身份證號碼 二位同志為甲方鋼材驗收并在送貨單上簽字,以作為甲乙雙方結算依據。
八、爭議解決方式:
因本合同發生的任何爭議,甲乙雙方均應友好協商解決,如協商達不成一致協議,由重慶市璧山縣人民法院管轄。
九、此協議共計三頁,如有未盡事宜,雙方友好協商,協商后可達成補充協議,所訂補充協議與原合同具有同等法律效力。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽字或授權代表簽字并加蓋公章或手印后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
授委托代表人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇三
甲方(賣方):____________
乙方(買方):____________
甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規,經充分協商,就乙方所需鋼材買賣一事,為明確雙方權利義務,特訂立本合同,以資共同遵守。
第一條、產品的名稱、品種、規格、材質、單價和生產廠。
第二條、產品的質量要求和技術標準:甲方提供的鋼材產品其中:鋼應符合,生產廠材質書復印件。
第三條、產品的數量、計量方法:
1、產品的數量:以單為準。
2、計量方法:______,計量磅差按國家標準執行。
第四條、產品的包裝標準和包裝物:
第五條、產品的交貨時間、交貨方式、交貨地點:
1、產品的交貨時間:。
2、交貨方式,按下列第()項執行:
(1)甲方送貨,運雜費由甲方承擔;
(2)甲方代運運雜費由乙方承擔;
(3)乙方自提自運,費用自理。
3、交貨地點
4、接貨代表:乙方指定本單位下列職員代表乙方在雙方約定的交貨地點接收貨物,他們在甲方送貨單上的簽字,作為乙方收貨的依據。乙方提供由接貨代表簽名的身份證復印件給甲方留存。姓名:身份證號:手機:乙方接貨代表發生變更時,應及時書面通知甲方。
第六條、產品的價格、貨款的結算和付款方式
1、產品的價格,按雙方書面確定的含稅價格執行,價格確定后,不受市場行情漲跌的影響。
2、每批次鋼材乙方應在收貨后雙方按照書面約定的單價執行;如乙方逾期并未付清貨款的,則該結算批次鋼材在原約定單價基礎上按每天每噸(按平均單價折算噸位)加價元進行結算,加價計算期為______天。
3、付款方式:個月以上承兌匯票支付的,應按月息______‰承擔銀行貼息。
第七條、乙方驗收標準及異議提出的方式及期限:乙方憑甲方交付的磅碼單和材質書進行數、質量驗收。數量異議甲方交貨時提出;質量異議甲方交貨后日內提出,并附書面異議書和相關檢驗報告,甲方協助乙方聯系生產廠及時進行處理。甲方所供鋼材,乙方應按照國家相關規定先檢驗后使用,未經檢驗就使用造成損失由乙方自行承擔。
第八條、違約責任:乙方在加價期滿仍未能付清全部貨款的,應在加價期滿的次日起按照欠款總額每天______‰的標準承擔違約責任。甲方為實現債權而產生的訴訟費、保全費、差旅費、律師費由乙方承擔。
第九條、爭議解決方式:本合同如發生糾紛,雙方應當及時協商解決,協商不成時,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十條、其他約定:
第十一條、本合同自雙方簽字蓋章生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇四
供方:(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
乙方因加工的需要,向甲方購買不銹鋼板材,為明確雙方的權利義務,經 雙方平等友好協商,訂立以下條款。
1.乙方加工所需的不銹鋼板材全部從甲方購買。 未經甲方書面同意,乙方不 得從其他渠道購買不銹鋼板材,否則,乙方應向甲方支付違約金人民幣50萬元 整,同時甲方有權單方解除合同。
2.乙方加工進度需要,分期分批向甲方購進所需不銹鋼板材,乙方每次需貨時, 應提前三天通知甲方所需板材的規格、型號、數量、生產產地,經甲方確認后, 甲方應在150日內將該板材送到乙方加工廠地。如果甲方逾期貨的價款的千分 之三支付違約金。
3.由于不銹鋼板材市場價格變動頻繁,每批貨物的價格以甲方供貨當日市場價格為參考,由雙方友好協商確定 。
4.板材接收驗收方式:乙方收到貨物后應先進行檢測,合格后方可使用,如 有質量問題應在收到貨物之日起_5_日內書面通知甲方,并提出相關的檢測報告,否則該批板材的質量視為完全合格。 經雙方確認鋼材質量確實不合格 后,甲方應將質量不合格的板材運回,并承擔運回所發生的運費,但甲方不承 擔其他責任,同時甲方在10日內換送合格板材。
5.付款方式:本合同項下板材款項按以下方式支付:甲方板材送到乙方加工廠當日,乙方必須支付該批板材總價款的80 % 如果乙方沒有按時如數支付任何一 期的板材款,則乙方應賠償當期所欠款上午日計千分之三的違約金。
6.雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協商解決,協商不成的,提交 方所在地人民法院裁決。
7.本合同雙方簽字蓋章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇五
甲方:宿遷三順輕鋼結構工程有限公司 乙方:
經甲、乙雙方友好協商,現依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,甲 、乙雙方為明確各自的權利義務,特簽訂本協議,以茲雙方共同遵守并自覺履行。
一、 產品名稱、材質、型號、數量、金額。
二、運輸方式:甲方到乙方倉庫內自提,運雜費、吊裝費用由甲方承擔,一票結算。
三、產品計量方式:鋼板以乙方倉庫過磅單為準。甲方可以對乙方所供鋼材進行全部或部分復磅,如磅差在0.3%以內(含0.3%),則以乙方倉庫過磅單為準,如超過0.3%,甲方應通知乙方協商處理。
四、結算方式和付款時間:
本合同的付款方式為現款提貨方式,甲方支付相應貨款后,乙方交付相應貨物。
五、質量要求及異議處理
1、乙方應按照現行國家標準配送材料,產品質保單應在交貨的同日交付。
2、鋼材如有質量異議,甲方應在提貨之日起三日內以書面形式向乙方提出并保管好有異議的貨物,并提供異議產品的批組號、序號、生產日期等相關資料(建議保存好產品出產牌號)及書面通知,否則乙方不予受理。乙方在接到通知后必須派人員或會同生產廠商前往處理;對有異議鋼材如經檢驗乙方所供鋼材為不符合合同約定品牌的產品或以次充好的,乙方應及時予以退換,并承擔相應的運雜費、復試費及其他應由乙方承擔一切費用。若因鋼材質量問題給甲方造成損失,由雙方共同協商處理.對有異議鋼材經檢驗為產品在出產時就已經存在質量問題的,乙方將協助甲方要求生產廠商進行處理,如對有異議的鋼材經判定為合格的,甲方承擔由此產生的一切費用。
3、甲方數量異議應在提貨時當場提出,異議鋼材應保持包裝完整(即不拆包),甲方在接到異議通知起及時到現場處理,經雙方現場確認后,按實際簽認。
六、違約責任
1、乙方須保證在合同執行過程中向甲方提供的所有資料或者文件是真實的。如乙方違背此誠信原則,甲方有權終止合同。
2、若甲方在合同供應過程中,按本合同以上條款執行, 乙方必須保證甲方的貨源供應,如乙方無理由停止供貨,則應賠償甲方違約金10萬元。
七、解決合同糾紛的方式
1、本合同的糾紛原則上采取平等、公平、互諒的原則進行協商,并形成書面文件。
2、若協商不成,雙方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
八、附則
1. 本合同如有歧義,解釋權在乙方。
2. 雙方簽訂的補充協議與本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式貳份,雙方各持壹份。
4. 本合同經雙方代表人簽名并加蓋公章或合同章后生效。
甲方: 乙方:公司地址: 公司地址: 授權代理人: 授權代理人: 開戶銀行: 開戶銀行: 帳號: 帳號:
時間:年月日時間: 年 月 日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇六
合同編號:
甲方(賣方):
甲方法定代表人:
甲方委托代理人:
乙方(買方):
乙方法定代表人:
乙方委托代理人:
合同履行地:
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則,就乙方向甲方采購鋼材事宜達成如下協議:
一、乙方工程的地點及名稱: ,求助鋼材買賣合同。
二、乙方因工程需要,自(公歷) 年 月 日至 年 月 日止,不定時、多批次向甲方采購鋼材,總需貨量約 噸。
三、乙方工程日期:自(公歷) 年 月 日起至 年 月 日完工。
四、交易方式:
1、在本合同有效期內,乙方指定 作為乙方代表,可以口頭或書面形式向甲方訂貨,有權簽收甲方的供貨單,乙方對該代表的一切行為均予以認可。除該代表外,乙方其他人員除有書面特別授權外,無權行使本合同項下乙方之權利;
2、在合同有效期內,乙方代表可以用電話、訂貨單等形式通知甲方所需采購鋼材的具體品名、規格、數量等,甲方應當按照乙方的要貨通知在五天之內將乙方所需之鋼材送達雙方指定地點,如有特殊原因無法及時送達的,甲方應及時通知乙方;
3、乙方在甲方的鋼材送達之后,應當場予以清點數量,核對規格、品名、價格等,核實、確認后在甲方的送貨單或者供貨單上簽名,該送貨單或供貨單作為甲乙雙方結算的憑證。
4、前兩個月甲方的送貨量只限定在 噸— 噸之間;此后每個月乙方需甲方的送貨量累計都不得超過 噸,并不得少于 噸;超出部分甲方可不予送貨。
五、鋼材的計量方式:除線材按實際重量計算外,按國家標準理算。
六、鋼材的價格:按送貨當天上海西本優質鋼價每噸加 元。
七、交貨(提貨)地點、方式:每批鋼材的`交貨地點為昆山市東澳鋼材現貨市場,由甲方代辦托運至合同約定的工程地點。
八、質量要求、技術標準:甲方所供鋼材必須符合國家規定的質量標準,并隨貨出具當批次貨物的質量保證書。
九、驗收標準、方法;乙方應于甲方送達鋼材之日起48小時內(法定節假日除外)取樣送達當地法定檢測部門進行國家質量標準檢測,檢測合格后方可使用。未經檢測乙方投入使用的,甲方對此概不負責。如鋼材經檢測為不合格,乙方應當在收到檢測報告后24小時內書面通知甲方,甲方應于收到乙方通知后及時將該批鋼材退回并于48小時內(法定節假日除外)及時供應合格產品,由此產生的費用由甲方承擔,合同范本《求助鋼材買賣合同》。
十、結算及付款方式:
1、基于乙方需貨量大、工程周期長,加上甲方同意對此800噸款項乙方可于合同終止前最后六個月(即: 年 月 日起至 年 月 日)內予以結清,乙方同意給予甲方每個月 元補償,此項補償款乙方應于每月結款日(即:每月 日)同貨款一同結算;
2、對于甲方最初兩個月(即 年 月與 年 月)所送鋼材之貨款,除甲方同意給予乙方延期結款的800噸貨款外,乙方應于送貨之日起兩個月內予以結清其余貨款;
3、若每個約定結算月乙方需甲方送貨量超過第四條第四款之約定,并甲方予以送貨的,乙方應予該貨物送達之日起 日內,對超出部分之貨款用 現金 結算。
4、付款方式: 。
十一、違約責任:
1、若乙方未對前述第十條第一款之補償金及甲方在合同之初所送之鋼材貨款(除乙方可延期結款的800噸鋼材貨款外)未在送貨之日起兩個月內予以結清,甲方可中止合同,并可自逾期之日起按總貨款(含可延期之800噸貨款及前述第十條第一款之補償金)每日千分之三計算逾期違約金。
2、在合同履行期內,若乙方更換供應商,應提前 15 日通知甲方,并于通知到達甲方之日起五日內向甲方付清所有貨款,否則,每逾期一日,乙方應向甲方支付所欠款項千分之三的違約金。
3、因甲方所提供鋼材不合格,并且沒有及時予以更換的,每逾期一日,甲方應向乙方支付該批不合格鋼材相應貨款千分之三的違約金。
4、乙方未按合同約定付款的,甲方有權中止合同,并開始按所欠款項每日千分之三向乙方收取違約金,待乙方結清相應貨款后,合同繼續履行;若乙方逾期付款達 日,甲方有權單方終止合同,并于終止合同之日起五日內,予以結清所有款項。若逾期,則乙方應按所欠總款項每日千分之三向甲方支付逾期違約金。
5、因不可抗力因素導致合同無法履行的,雙方可終止合同。乙方應于合同終止之日起五日內向甲方結清所有款項。逾期支付的,每逾期一日,乙方應向甲方支付所欠貨款總額的千分之三的逾期違約金。
6、乙方每個約定結算月應按照第四條第四款之規定數量要求甲方送貨,如未達到此數量,甲方有權單方解除合同,并有權要求乙方于五日內付清所有貨款,逾期,則每逾期一天按所欠貨款總額千分之三向甲方支付逾期違約金。
十二、糾紛解決方式:
若合同發生糾紛,由雙方協商解決;協商不成,可向合同履行地人民法院起訴。
十三、其他約定事項:
1、約定鋼材廠家為:馬鋼、沙鋼、西城、南鋼、永剛、中天、日照、蘇鋼、杭鋼、山西長冶、江蘇鴻泰、無錫雪浪等廠家。
2、“約定結算月”:即從第一個結算日起至第二個結算日計一約定結算月;此后以此類推。
3、每月 日作為結算日。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份,經雙方簽字蓋章即生效。
甲方單位(章) 乙方單位(章)
甲方委托代理人: 甲方委托代理人:
代理人身份證號碼: 代理人身份證號碼:
電話: 電話:
甲方單位開戶行: 甲方單位開戶行:
賬號: 賬號:
年 月 日 年 月 日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇七
名稱:__________________________________________以下簡稱“甲方”
名稱:__________________________________________以下簡稱“乙方”
甲乙雙方在平等互利的基礎上進行合作,依據《中華人民共和國合同法》及其他相關法例規定,本著誠實信用、互惠互利原則,結合雙方實際,經協商一致,特簽訂合同,以求共同遵守:
一、甲方由成都市___________________________到______________________________鋼材運輸由乙方代理。(詳見交接清單)數量以時間運輸數量為準,交貨方式螺紋鋼、型材、板材為檢尺、由甲方派人檢尺交貨,如果盤元、圓鋼過磅交貨如甲方因故無法交貨、鋼材則由乙方全部負責并保證按照出庫榜單數量交接清楚,如出現差錯,一切損失均由乙方承擔。
二、甲方承擔的責任和義務:
1、甲方按發貨數量制定裝車計劃,并及時通知乙方組織車輛。甲方未安裝車計劃裝貨,造成乙方裝車計劃落空,乙方的經濟損失有甲方承擔。
2、因甲方報錯貨物名稱、重量、以及手續不全,造成運輸途中被扣留,其責任有甲方承擔。
3、貨物運達后無人收貨或拒收,其經濟損失由甲方承擔。如因天氣原因或因施工便道短時間無法通行的,乙方應理解。
4、甲方填寫交貨地址不詳,造成乙方錯送,其后果由甲方承擔。
三、乙方承擔的責任和義務:
1、億方承運車輛應具備運載甲方貨物的能力,并嚴格按照甲方指定的裝貨計劃進行車輛安排及裝貨,由于乙方原因不能按甲方指定時間及裝車方案發貨造成的經濟損失的,其損失由乙方承擔。
2、貨物逾期到達交付地、錯運到達地、錯交收貨人造成甲方經濟損失的,其損失有乙方承擔。
3、乙方必須無條件保證甲方的貨物運輸安全,對貨物發生短缺、丟失、損壞等以外事故承擔一切責任。
4、乙方不得以任何理由停留和余存甲方貨物。
5、乙方在運輸途中出現的任何事故,由乙方承擔全部責任。
6、乙方在運輸途中如因超載、超限產生的罰款均于甲方無關。
四、費用及結算方式:
1、乙方報賬憑收貨方簽字蓋章的交貨單原件或復印件向甲方收取運費,甲方按月滾蛋向乙方付款(每月10日20日30日左右為結算日期)。
2、成都市鋼材市場到甘肅省——————————————的價格為——元/噸,重量以貨物出庫榜(磅)單為準。
五、不可抗力:
1、任何一方由于不可抗拒的事件而影響其履行本合同所規定義務,受事故影響的一方應立即通知另一方,并在事故發生后3日內將相應機構的證明文件提交另一方。交通事故及違章處理不屬于不可抗力。
2、受影響的一方對因不可抗力而不能履行或遲緩履行合同義務不承擔責任,另一方有權單方面解除合同。
六、本運輸合同簽字蓋章之日起生效。
七、此合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法人代表/委托代理人: 法人代表/委托代理人:
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇八
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
鋼材合同編制 鋼材購銷合同篇九
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程,其工地負責人z某、c某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》,z某和c某在合同落款處簽名,被告公司未蓋章,建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程,約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價,又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據,也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨,共計貨款金額為520萬余元。被告通過z某、c某陸續付款計360萬元,余款160萬余元逾期不付。原告多方與z某、c某協商付款事宜,皆未果,被告公司也不予答復。此時適逢金融危機,原告經受極大資金壓力,遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后,經周密調查,掌握z某被告的工程項目經理、c某為被告該項目工程的內部承包人,原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同,該合同相對方應為被告公司,同z某和c某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任,律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元,并起訴z某、c某為共同被告,要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任,同時向法院申請訴訟保全,全額凍結了被告公司的銀行賬戶,保證了債權的實現。
訴訟中,被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯,并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴,要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風險,我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解,經法院主持調解,雙方達成調解協議,被告公司于和解當日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經實現,我方遂申請撤訴。
【本文地址:http://www.nehjyms.cn/zuowen/2179203.html】