現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

月餅代加工合同 代加工合同篇一

乙 方：

1.來料加工和來件裝配的商品和數量：

(1)商品名稱;

(2)數量………共計____________臺。

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在____ 或____ 購買，清單附于本合同內。

3.每種型號的加工費如下

(3)____________________________ (大寫：____________美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____________，若有(某地)短少或破損，甲方應負責補充供應。

5.甲方應于成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在____________或____________購買零配件、消耗品及原料費用。

6.乙方應在雙方同意的時間內完成____________型標準____________的加工和交運，不得延遲，凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。

7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為____________%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過____________%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。

8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。

9.甲方提供加工____________標準____________零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更。

10.技術服務：

甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到____________的要求，協助培訓乙方的技術人員，并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪____________美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。

11.與本合同有關的一切進出口手續，應由乙方予以辦理。

12.加工后的標準____________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。

13.其他條件：

(3) 為促進出口業務，乙方應儲備標準____ 樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。

14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執一份。

____年____月____日 ____年____月____日

月餅代加工合同 代加工合同篇二

定作人：簽訂地點：

承攬人：簽訂時間：

第一條加工物(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：。

第四條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：。

第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：。

第七條定作人協助承攬人的事項與要求：。

第八條加工物的技術標準、質量要求：。

第九條加工物的包裝要求及費用負擔：。

第十條加工物的交付方式、期限及地點：。

第十一條加工物的驗收標準、方法、期限及地點：。

第十二條承攬人對加工物質量負責的期限及條件：。

第十三條定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)元。

第十四條結算方式及期限：。

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)。

第十七條定作人違約責任：。承攬人違約責任：。

(二)依法向人民法院起訴。

甲方：代表人章

乙方：

印刷廠代表人

地址：

開戶行：

帳號：

電話：

月餅代加工合同 代加工合同篇三

委托方：江陰市恒業鍛造有限公司 (以下簡稱甲方) 承攬方： (以下簡稱乙方)

1、甲方有外協加工業務，通知(一般以電話通知)乙方，乙方應在接到通知 天內到甲方，乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質量等)完成加工業務的，應派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，辦理交接手續，在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認(如有特殊工藝質量要求，雙方可另行簽訂書面協議)。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據，同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。

2、完成加工業務后，乙方應制作(或填寫)送貨單，將送貨單及與送貨單數量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地點，并按照甲方的要求對產品進行標識。

3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清，并對乙方交貨的數量進行簽收，但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。

4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。

1、若乙方系首次承攬甲方加工業務，應在接收第一批代加工工件時，向甲方交納保證金，保證金在 個月后視乙方履行合同的情況歸還。

2、若乙方在甲方留存足額加工費，則乙方所留存的加工費即作為保證金。

3、保證金金額不低于 元，不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。

4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算，甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求，價格另行結算的，雙方另行就加工費達成補充協議。

1、按照約定支付加工費。

2、對于乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監督，若乙方未按要求履行加工義務，甲方可以單方面解除本合同。

3、合同期間，甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。

1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。

2、按時、保質完成加工業務，禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。

3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密，且在完成每件加工業務后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經甲方書面同意，不得復印、復制。

4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。

5、乙方在工件加工前，應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工，后續所發生的損失，由乙方承擔。

6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年，在保質期內，甲方因乙方所加工的工件存在質量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。

乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托

加工送貨單》到甲方財務進行結算，根據結算確定金額開具相應的增值稅發票，甲方在收到發票后90個工作日內付款。

1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金1000元，逾期超過十天的，自第十一天起，每天支付違約金20xx元。

2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的，按所加工工件成本價格的 5%--30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。

3、對于加工存在質量問題的工件，可以返工的，所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。

4、對于存在質量問問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢)，乙方應賠償甲方的全部損失，損失計算方法如下：原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)-報廢工件殘值(按該材質市場廢料價格折算)。

1、合同附件：《外協加工費結算規定》。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章后生效。

(以下無正文)

甲方： 乙方：

授權代表： 授權代表：

日期： 日期：

月餅代加工合同 代加工合同篇四

甲方：(以下簡稱：甲方)

乙方：(以下簡稱：乙方)

依照《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的( )工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

一、 工程概況：

( )項目位于( )，工程建筑面積：( )平方米，結構封頂日期 年 月 日。

二、 加工事宜：

甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

三、 重量結算依據：

根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

四、 甲方工作：

1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

2、 合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)

4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)

7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

五、 乙方工作：

1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。

六、 設計變更：

1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

七、 產品質量要求：

1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。

2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-2002中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-2003的規定。

3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-2001中的規定。

八、鋼筋原材復試及資料：

1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-2003規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

九、合同價款及付款方式：

1、 合同價款：

(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣( )元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加( )元/噸。

(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

(6) 本合同成型鋼筋總量為( )噸，總價款(人民幣)( )元，(大寫： )總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

(7) 驗貨地點：

2、 付款方式：

(1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。

(4) 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

十、違約責任：

1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。

2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。

3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。

6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。

十一、爭議：

本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

十二、其它：

1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。

十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。

十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。

本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)

甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

聯系電話： 聯系電話：

公司地址： 公司地址：

簽訂日期： 簽訂日期：

簽訂地點：

月餅代加工合同 代加工合同篇五

1、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字、蓋章有效。合同執行中的附加或更改，應以補充協議或說明的形式，并由雙方授權代表簽字、加蓋公章。

2、本合同附件____，與本合同具有同等效力。

3、發生合同爭執，應通過協商加以解決;協商不成，可向合同簽字地人民法院提出起訴。

甲方：

住所：

郵編：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶行：

賬號：

稅號：

乙方：

住所：

郵編：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶行：

賬號：

稅號：

【本文地址：http://www.nehjyms.cn/zuowen/3189508.html】